绿化报价单模板(树苗的买卖合同范本)

树苗的买卖合同范本5篇

依法成立的合同，受法律保护，那么你现在知道合同是怎么样子了吗？我在这里给大家分享一些树苗的买卖合同范本，希望对大家能有所帮助，谢谢！

树苗的买卖合同范本（篇1）

合同登记：

合同双方当事人:

出卖人：

注册地址：

营业执照注册号：

企业资质证书号：

法定代表人：

联系电话：

邮政编码：

委托代理人：

联系地址：

身份证号码：

邮政编码：

联系电话：

委托代理机构：

注册地址：

营业执照注册号：

代理机构经当地房地产行政主管部门备案号：

法定代表人：

联系电话：

邮政编码：

买受人：

法定代表人姓名：

国籍：

√身份证号码：

联系地址：

邮政编码：联系电话：

委托代理人姓名：

国籍：

联系地址：

邮政编码：

电话：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：

第一条 项目建设依据

出卖人以_________________方式取得位于__________________________________、编号为_________________的地块的土地使用权。土地使用权出让合同号土地使用权划拨批准文件号划拨土地使用权转让批准文件号国有土地使用权证号为

___________________________________________________.

该地块土地面积为_________________平方米，规划用途为_________________，土地使用年限自______年______月______日至______年______月_____日。

出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，现定名暂定名_________________.建设工程规划许可证号为________________，施工许可证号为__________________________________.

第二条 商品房销售依据

买受人购买的商品房为现房预售商品房。预售商品房批准机关为_______________，商品房预售许可证号为______________________________.现售商品房备案机关为_______________，现售备案号__________________________________________.出卖人在签订本合同时，已向买受人出示上述国有土地使用权证（或其他有效用地证明文件）建设工程规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证和白蚁预防合同及出卖人的营业执照、开发资质证书等相关证件的原件或复印件。

第三条 买受人所购商品房的基本情况

买受人购买的商品房（以下简称该商品房，经有权机关批准的房屋所在层平面图见本合同附件一，房号以附件一表示为准）为本合同第一条规定的项目中的：

第_______________幢座_______________单元层_______________号房。该商品房的用途为_______________，属_______________结构，层高为_______________米，位于所在建筑设计标高±0.000地上地下第_______________层。建筑层数地上最高_______________层，地下_______________层。

该商品房阳台为封闭式_______________个，非封闭式_______________个。

该商品房合同约定产权登记建筑面积共_______________平方米，其中，套内建筑面积_______________平方米，公共部位共有分摊建筑面积_______________平方米（有关

公共部位位置及共有分摊建筑面积计算构成说明见附件二）

该商品房所在建筑采用的节能措施、指标见附件三。

第四条 计价方式与价款

出卖人与买受人约定按下述第_______________种方式计算该商品房价款：

1.按建筑面积计算，该商品房单价为（_______________币）每平方米_______________元，总金额（_______________币）_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百_______________拾

_______________元整。

2.按套间位计算，该商品房总价款为（_______________币）_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千

_______________百_______________拾_______________元整。

3.按套内建筑面积计算，该商品房单价为（_______________币）每平方米

_______________元，总金额（_______________币）_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百

_______________拾_______________元整。

4.___________________________________________________________________________.除上述购房款外，其他由出卖人代收的费用项目按以下标准、时间收取

___________________________________________________________________________ .

第五条 面积确认及面积差异处理

根据当事人选择的计价方式，本条规定以建筑面积套内建筑面积（本条款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理。

当事人选择按套间位计价的，不适用本条约定，双方可在附件六另行约定。合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。

商品房交付后，合同约定面积与产权登记面积发生差异，双方同意按以下原则处理：

1.建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值均在3%以内（含3%）的，据实结算房价款；

2.建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值其中任何一项超出3%时，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人在买受人书面提出退房之日起30日内将买受人已付款（含买受人向银行按揭贷款部分的本金及已支付利息，下同）退还给买受人，并按_______________%利率付给利息。

买受人不退房的，按以下方式处理：

产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内（含3%）部分的房价款由买受人补足；超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。但共有分摊部分面积增加超过其合同约定面积3%的，买受人不承担超出3%部分的房价款。

面积误差比＝（产权登记面积－合同约定面积）/合同约定面积×100%

因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。

第六条 付款方式及期限

如属预售商品房，买受人应当按时依约定将房价款存入到指定的银行预售款监管帐户上。监管帐户应当与办理商品房预售许可时申报的一致。

监管银行：______________________________

监管帐户：______________________________

买受人按下列第_______________种方式按期付款：

1.一次性付款_____________________________________________.

2.分期付款：

_______________年_______________月_______________日前支付全部购房款的_______________%，计（_______________币）_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百

_______________拾_______________元整。

_______________年_______________月_______________日前支付全部购房款的_______________%，计（_______________币）_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百

_______________拾_______________元整。

_______________年_______________月_______________日前支付全部购房款的_______________%，计（_______________币）_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百

_______________拾_______________元整。

3.其他方式____________________________________________________________.

第七条 买受人逾期付款的违约责任

买受人如未按本合同约定的时间付款，按下列第_____________种方式处理：

1.按逾期时间，分别处理（不作累加）

（1）逾期不超过_____________日，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之的违约金，合同继续履行；

（2）逾期超过_____________日后，买受人在出卖人书面催告日后仍未支付应付款的，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之]率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。

本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。

2.___________________________________________________________________________ .

第八条 交付条件与期限

出卖人应当在_______年月_______日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将同时符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用：

1.该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格；

2.该商品房所在建筑物生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视、消防、邮政信报箱等设施达到设计要求条件；

3.小区内部道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其他商业、社区服务和管理等公共配套建筑、基础设施按规划设计要求建设完成。分期建设的，该商品房所在分期建设部分应按规划设计要求全部完成，并与在建工程之间设置有效的隔离设施和施工安全设施；如果在规定日期内未达到上述条件，双方同意按以下第___1___种方式处理：

1.买受人有权拒绝交接，按逾期交房由出卖人承担违约责任；

2.买受人同意接收，出卖人支付买受人（_____/_____币）_______/_______元违约金。

树苗的买卖合同范本（篇2）

甲方(供货方)

地址(住址)

联系电话：

传真：

主要负责人：

开户银行：

帐号：

税号：

营业执照号码(身份证号码)：

乙方(购货方)：

地址：

联系电话：

传真：

主要负责人：

开户银行：

帐号：

税号：

营业执照号码：

根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规，为明确甲乙双方的权利义务，甲、乙双方经友好协商，就甲方在合约期内为乙方供应商品，达成如下协议：

一、商品的供应

1、甲方向乙方供应商品的品种、数量以甲、乙双方签字确认并盖章的订单为准。

2、甲方有新产品推出时，应第一时间推荐给乙方，以便共同创造商机。如乙方确定经营，将按乙方新商品入场程序办理相关手续。

二、商品的质量

1、甲方向乙方供应的商品的质量应当符合该商品的国家标准，行业标准，没有国家标准，行业标准的按照通常标准或符合合同目的的特定标准。

2、在甲方每次向乙方供应商品时，双方可在订单上对该商品的具体质量标准进行约定。甲方在供应乙方商品的同时应当提交所供应商品合格证或质量保证书。

三、商品的价格

1、甲方向乙方供应的商品，除要执行国家订价或国家指导价的，均由双方协商订价。

2、基于保护商业秘密的需要，甲方供应的商品交易价格以双方盖章确认的报价单为准，报价单为每一具体商品供货合同的组成部分。

3、甲乙双方积极配合，维护所经营商品的市场零售价的相对稳定和统一。甲方向乙方供应的商品的价格不得高于甲方向乙方及乙方分支机构所在地的其他客户所供应同等商品的最低批发价。

4、甲方在供货价发生提价变动时，应提前三十天书面通知乙方，并在征得乙方同意的前提下，方可执行。否则，乙方仍按旧价和甲方进行结算，并允许乙方在提价生效前的订单有效，以旧价进货。

四、商品的包装方式

1、甲方向乙方供应的商品的包装应当按照国家规定的通用方式。没有通用的方式，应当采取足以保护商品的包装方式，保证商品安全、卫生地运抵乙方。

2、甲方商品包装之标示应符合国家法律法规的规定，对于产地、原材料、用途、使用方法、警示语、保质期、生产期、保质条件等必须有清晰的标示。

3、双方可在订单中订明具体商品的包装方式标准，乙方可要求在供应乙方的商品贴上货号、条码、标签。商品的包装费用由甲方负担。

五、供应商品的期限、地点、方式

1、乙方自▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁年▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁月▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁日起至▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁年▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁月▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁日止向甲方采购货品。

2、订单期限和供货期限由具体的订单规定。

3、若乙方更改订单，甲方在收到该更改通知后×日内未提出书面异议的，则视为甲方同意按更改后的订单交货。

4、供货的地点由具体的订单指定。

5、甲方须保证在收到乙方订单后，严格按照甲方指定的'时段，在36小时内将商品送抵乙方配货中心或指定的分店内。如缺货应在乙方下订单后6小时内通知乙方，并保证缺货率不高于10%，否则乙方将考虑和甲方的合作，并保留追究因甲方缺货所造成的乙方损失的权利。

6、供货方式采用甲方一次性送货，除非乙方要求甲方分开送货。

7、甲方交货时，应提供乙方的订单复印本，并采用乙方规定的送货单填写模式列明送货的各项商品数量。

8、送货的运费有甲方负责

六、检验的标准与方式

1、对于甲方供应的货物，乙方在验收时采用本协议第二条之标准做为质量检验标准。

2、乙方收货时仅对甲方所供应物的数量的进行验收或只对货物进行抽检。

七、供应商品的退货

1、甲方须保证无条件退换有质量问题的商品(如漏罐、涨罐、涨包、穿孔、变质、破碎等);无条件退回不符合或违反国家相关法律法规规定的商品。

2、在保质期内，乙方在符合货物规定的保质条件下保管该货品，如发现甲方所供货物有质量问题，乙方均可向甲方提出质量争议，甲方应负全部责任。而且乙方因质量问题的退货不受时间限制。

3、甲方同意为乙方更换保质期剩余两个月内的产品(个别保质期较短的商品除外)

4、甲方须协助乙方控制好库存，加快周转，保证乙方不断货。如乙方出现个别情况下的库存过大或失控，甲方应积极配合乙方处理和退换。

5、甲方在应该退货时，在乙方通知两次甲方仍不处理的，乙方当已退货处理，直接在应付货款中扣除该批货款，并在一个月后销毁该批商品。

6、所有情况下的退货运费有甲方负责

八、货款结算方式

1、实销实结：甲乙双方在每月×日核对甲方商品的实际销量。在双方对单后×天内为甲方结算货款。

2、保底结算：甲乙双方协商确定结算保底金额。在甲方商品送抵乙方的金额超过保底金额×元后按结算期×天为甲方结算货款。

3、数期结算：在甲方商品送抵乙方后×天，为甲方结算货款。

4、乙方新店开业所订商品货款的付款方式为：

5、乙方对甲方新入场商品货款的付款方式为：

6、乙方支付方式为(A.电汇;B.支票;C.现金)如乙方提前付款，甲方可给予的现金折扣为：提前10天为1%，提前20天为2%，提前30天为3%.

7、甲方结算时须按乙方关于发票的提供要求提供不低于结算总额▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁%的合法增值税发票，如因甲方提供违法的增值税发票，致使乙方受到税务机关的查处或罚款的，由此产生的一切后果和费用由甲方单方面负责。

8、乙方采购甲方商品超过约定金额一定比例，甲方给予乙方实际采购额的一定比例奖励折扣，上述奖励折扣在次年一月份内双方核对实际购销金额后，甲方以现金形式付清，乙方向甲方出具收款收据。

双方同意年终奖励不包括平时促销的奖励或单品销售的奖励。如因甲方的原因(如缺货、送货不及时等)导致乙方不能完成指标，按本合同中的最低年终奖励率计算。

9、乙方保证全年购进双方指定的商品(另付商品清单)，甲方提供▁▁▁▁▁▁%的年终奖励。

九、其他约定

1、甲方须保证在有厂家或经销商进行商品促销或销售奖励等活动时，在乙方符合条件的情况下，协助乙方进行相同的活动。

2、甲方应积极参与乙方店内进行的各种促销活动(另付清单并签署)

十、违约责任

1.甲方违反合同约定，多交或少交商品，乙方有权拒收多交的商品，一切经济损失由甲方负担;甲方少交商品，如造成乙方经济损失甲方应负赔偿责任。如果乙方仍然需要少交部分的商品，甲方应当继续供应少交的商品。

2.甲乙双方签订促销协议，若甲方出现促销价有效期内延迟交货或交货数量短少甚至不交货的情况，应向乙方赔偿▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁元的违约金。

3.乙方不得无故拒收甲方按合同供应的商品，造成甲方经济损失的，应当予以赔偿。

4.甲方向乙方供应的商品不符合质量标准的，或提供假冒伪劣、变质、变味的产品，导致乙方遭受相关政府部门或引致乙方顾客的投诉，乙方有权退货，由此造成的经济损失由甲方承担。乙方可单方面终止本合同，并保留追究甲方赔偿乙方商誉损失的权利。

5.甲方向乙方供应的商品如果高于甲方向乙方或乙方分支机构所在地其它客户供应同等商品的最低批发价，乙方有权不支付超出部分的货款，甲方应当支付乙方超出部分货款两倍的违约金，如果甲方支付的违约金不足补偿乙方的经济损失，甲方还应当赔偿乙方经济损失。

6.如果甲方向乙方供应的商品因所有权有争议或受到限制，或侵害他人的知识产权，而造成乙方的经济损失，甲方应承担赔偿责任。

十一、甲、乙双方在履行合同的过程中发生争议，应当协商解决，协商不成，双方选择中山市人民法院诉讼解决。

十二、本合同在合同所列附件齐全，并甲方为单位时，双方法定代表人签署及加盖公章后生效;甲方为自然人时，自然人、乙方法定代表人签署及加盖手指模、公章后生效。

十三、本合同一式两份，双方各执一份。未尽事宜，双方协商签定补充协议书，该补充协议书与本合同具有同等法律效力。

有关促销补充合约：

项目明细促销费用备注

促销次数▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁/年

每次促销的天数：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁天▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁次

折扣▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁%

免费商品

赠品价值人民币

海报赞助费/档人民币▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁/档期

特别年节新年人民币▁▁▁▁▁▁/店

春节人民币▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁/店

劳动节人民币▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁/店

国庆人民币▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁/店

中秋节人民币▁▁▁▁▁▁/店

赞助公司庆典赞助费人民币▁▁▁▁▁▁/次

开业赞助费人民币▁▁▁▁▁▁/店

店庆赞助费人民币▁▁▁▁▁▁/店

灯箱广告费人民币▁▁▁▁▁▁/个

代表签名：▁▁▁▁▁▁公章：▁▁▁▁▁▁

供应商签名及盖章供应商签名：▁▁▁▁▁▁供应商公章：▁▁▁▁▁▁

以上促销补充合约可根据双方的实际情况另行协商后再签订。

甲方：▁▁▁▁▁▁乙方：▁▁▁▁▁▁

主要负责人：▁▁▁▁▁▁主要负责人：▁▁▁▁▁▁

(签章)(签章)

签署日期：▁▁▁▁▁▁年▁▁▁▁▁▁月▁▁▁▁▁▁日

树苗的买卖合同范本（篇3）

甲方：（出售方） 乙方：（购销方）

根据《民法典》及相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，达成如下协议：

一、生牛奶购销时间与数量：每天早晨点取奶，数量公分左右。

二、计价标准及付款方式：按照蒙牛乳业基础收购价和附加价格两部分，双方协商后确定最终结算价格。每月付款一次，下月号一次性付清。

三、质量标准：生奶牛的质量必须符合国家生鲜牛奶的收购标准。甲方不得销售未取得健康证明和检疫奶牛生产的生牛奶、产犊____日内的初乳及患病使用抗生素类药物残留的生牛奶。不得掺杂使假不符合国家卫生安全质量的生牛奶。

四、如有违约，违约方赔偿对方所造成的一切经济损失。

五、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效益，双方签字生效。

甲方签字：（盖章） 乙方签字：（盖章）：

________年____月____日

树苗的买卖合同范本（篇4）

甲方（出售方）：

乙方（购买方）：

王__、乙双方协商就甲方向乙方出售润滑油事宜达成如下协议：

一、供货数量： 昆仑牌46液压油（每桶2464元每桶170公斤） 250桶。

二、货款金额

三、供货地点： 甲方负责乙方购买的润滑油发至乙方指定的哈尔滨____区，乙方负责接货验收，并签收回执单给甲方。甲方凭乙方或乙方指定接货人签收的回执单向乙方收取结算货款。

四、结算方式： 乙方在货到后，每月定期付给甲方货款总额的5%，年底付清剩余货款。

五、违约责任：

1、甲方必须保证及时供货，并保证质量，由此产生的违约责任由甲方承担。

2、乙方必须按合同约定及时向甲方返还货款，如在约定期限内未及时结清货款，乙方须还剩余金额并按剩余金额的5%给予甲方赔偿。

六、其他： 此合同一式二份，具有同等法律效力，经甲乙双方签字后生效

甲方： 乙方：__X

树苗的买卖合同范本（篇5）

出卖人

简称甲方，承买人

简称乙方，兹为

货物欠款买卖，经双方缔结契约条件如下：

第一条甲方愿将

货件卖与乙方，约定________年____月____日交付清楚。

第二条货价议定每件人民币

元整（或依照交货日交货地的市价为标准）。

第三条乙方应自交货日起算____日内支付货价与甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。

第四条甲方如届交货期不能交货，或仅能交付一部分时，应于日前通知乙方延缓日期，乙方不允者可解除买卖契约，但须接到通知日起算日内答复逾期即视为承认延期。

第五条甲方如届交货期不能交货又未经依前条约定通知乙方时，乙方可限相当日期催交货，倘逾期仍不交时，乙方可解除契约。

第六条如因天灾地变，或其他不可抗力事由，致甲方不能按照期交货或一部分货品未能交清的，得延缓至不能交货原因消除后日内交付。

第七条乙方交款之期以甲方交货之期为标准。

第八条乙方逾交款日期不为交款的，甲方得定相当期限催告交款，并请求自约定交款日期起算至交款日止，按每百元日折算迟延利息。

第九条甲方所交付的货品，如有不合格或品质恶劣或数量短少时，甲方应负补充或交换或减少价金的义务。

第十条乙方发现货品有瑕疵时，应即通知甲方并限期请求履行前条的义务，倘甲方不履行义务时，乙方除可解除契约外并可请求损害赔偿，甲方无异议。

本契一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

出卖人（甲方）：

地址：

买受人（乙方）：

地址：

________年____月____日

采购人必备知识，如何读懂供应商的报价单？

长期工程委托施工合同范本（精选6篇）

　在当今不断发展的世界，合同出现的次数越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是我为大家整理的长期工程委托施工合同范本（精选6篇），欢迎大家分享。

长期工程委托施工合同1

　委托方（以下简称甲方）：

　受托方（以下简称乙方）：

　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商达成如下协议：

　一、委托施工内容

　________________________________________。

　二、工程地点

　_____________________________________________。

　三、承包方式

　甲方以固定总价款____________元整（￥：_____________元）委托给乙方。

　四、工期要求

　现场具备条件进场施工开始______个日历天；如遇不可抗为的因素工期给予相应顺延。

　五、付款方式

　工程竣工验收合格后一次性付清。

　六、质量标准

　工程施工合格。

　七、甲乙双方权利和义务

　1、甲方有权力到施工现场对工程进度、质量、安全等进行监督。

　2、甲方有权利定期或不定期对工程进行检查，对发现的问题乙方必须及时整改。

　3、甲方应做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。但如遇不可抗力的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加风险。

　4、乙方接受甲方委托，应按规定全面完成各项承包工作，并承担规定的承包人的全部义务和责任。

　5、乙方负责本工程所有安全事宜，如发生意外甲方不承担任何责任。

　八、争议解决

　本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成可依法向_____人民法院起诉。

　九、其他

　本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。

　甲方（签章）：

　乙方（签章）：

　签约日期：

长期工程委托施工合同2

　发包方（甲方）：xxx

　承包方（已方）：xxx

　为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将xxx委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

　一、工程地点：

　xx。

　二、工程内容

　土层基础、绿化及其他部分工程（详见图纸）。

　以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

　三、工期

　1、开工日期：本项目工程从20xx年xxx月xxx日起至20xx年xxx月xxx日止，共xxx个日历天。

　2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

　3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

　四、工程合同价款

　经协商本合同总承包价款为人民币：x整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

　五、承建方式

　乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　1、乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。

　2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

　六、工程付款办法

　1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币xxx整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

　2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币xxx整。

　3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币xxx整。

　4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币xxx整。

　七、工程质量

　1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到xxx级。

　2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　3、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。

　八、工程竣工验收结算

　乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后xxx天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于xxx个工作日内结算完毕。

　九、延期违约责任

　乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币xxx元；若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币xxx元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

　十、养护管理

　1、期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

　2、质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。

　十一、合同生效与终止

　本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

　十二、合同份数

　本合同一式xxx份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执xxx份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。

　甲方代表（盖章）xxx

　乙方代表（盖章）xxx

　合同签订日期：

　签约地点：xxxx

长期工程委托施工合同3

　发包方(甲方)：

　承包方(乙方)：身份证号码：

　本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议：

　一、工程概况：

　1、工程名称：

　2、工程地址：

　3、承包范围：

　4、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)

　二、承包方式：

　1、工期：xxxx天，自20xx年xxxx月xxxx日开工，于20xx年xxxx月xxxx日竣工。

　2、工程承包价款：

　A、工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。

　B、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。

　3、承包信誉保证及质保条款：

　A、根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。

　B、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。

　C、工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价xxxxxx%缴纳工程质保金(即;xxxxxxxx元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意，公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。

　4、工程质量及管理约定：

　A、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。

　B、工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方xxxxxx%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。

　5、工程款支付方式：

　A、合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。

　B、乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的xxxxxx%，尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后xxxxxx天内。

　6、双方其它约定：

　三、工程质量要求：

　按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。

　四、甲方的责任及义务

　1、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。

　2、开工前，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明，向乙方进行现场交底。

　3、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。

　4、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。

　五、乙方的责任及义务

　1、严格遵守公司制定的各项规章制度。

　2、在前一段工程完工验收合格后，方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。

　3、严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》，切实做好现场文明施工及安全工作，因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。

　4、必须对签字工程的金额保密，违者罚款人民币壹仟元整。

　5、必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务，超期每日乙方按工程款的`5%向甲方缴纳违约金。

　6、甲方有权指定施工工人，乙方必须服从。

　7、乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全;防止火灾和水、电、煤气事故发生;防止物品损坏。凡有上述情况发生，一切责任由乙方承担。

　六、争议或纠纷处理

　1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。

　2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。

　七、附则

　1、本合同甲、乙双方各执一份。

　2、本合同双方签字盖章后生效，本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。

　甲方：

　乙方：

　20xx年xx月xx日

长期工程委托施工合同4

　发包方：（以下简称甲方）

　承包方：（以下简称乙方）

　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　第一条工程概况

　工程名称：教授新村箱变工程

　工程地点：科技学院教授新村

　工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。

　承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程

　（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）

　第二条工程总价

　合同总价为（RMB）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。

　第三条付款方式

　1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40%40,0000元整,（大写肆拾万元整）；

　2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）50,0000元整(大写伍拾万元整)3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币)10,0000元整(大写壹拾万元整)

　4、双方盖章后合同开始生效。

　第四条合同范围

　1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）

　2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；

　3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。

　第五条甲方职责

　1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付；

　3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电；

　4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　第六条乙方职责

　1、向供电局申请用电手续至业主送电完成；

　2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电；

　3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续；

　4、自柜体到厂日起履行保固条款；

　5、开具本合同价上的工程发票。

　第七条技术规范

　按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　第八条工程日期

　1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；

　第九条解约

　甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；

　第十条

　乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复;乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。

　任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

　本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　甲方（盖章）：

　乙方（盖章）：

　签订时间：

长期工程委托施工合同5

　甲方(委托人)：身份证号码：

　乙方(居间人)：身份证号码：

　本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　一、委托事项

　1.1乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方参加该项目的公开招投标/议标/谈判，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　1.2居间成功是指完成本条所列全部委托事项。甲方未与建设单位签订该工程项目专业承包施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　二、乙方的义务

　2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息。

　2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的信息真实可靠。

　2.3乙方应保证该工程项目真实可靠，各种施工手续齐全，能够正常施工。

　2.4如工程款支付遇到问题，乙方应利用自身关系协助甲方与业主方或其他方共同追缴工程款。

　2.5乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

　三、甲方义务

　3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。

　3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　4.1本项目居间报酬为

　4.2居间成功后，报酬为总中标金额千分之。本报酬支付为一次性支付应在签订中标合同后三日内一次性付清。

　4.3甲方可以转账或现金的方式支付。

　4.4报酬支付到指定账号。

　账户名：

　账号：

　五、保密事项

　5.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　5.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　六、合同终止

　6.1本合同签字生效后，如中标合同未签订本合同自动终止。

　6.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　6.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　七、争议解决方式

　如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　八、其他事项

　8.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　8.2乙方不得以取得的居间报酬向建设单位或者建设单位的工作人员行贿;如果有，则由乙方自行承担法律责任。

　8.3本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　甲方(签章)：

　乙方(签章)：

　签订日期：

长期工程委托施工合同6

　总包单位：（简称甲方）

　分包单位了：（简称乙方）

　为了加强协作配合，共同完成国家建设任务，甲方将部分工程项目委托给乙方承包施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，除按公司制订的土建与水电施工配合暂行规定执行外，经双方协商，签订本合同，共同履行。

　第一条、工程名称：x

　第二条、工程地点：x

　第三条、承包方式：x

　第四条、工程项目、造价及工期：xxxx

　第五条、甲、乙双方责任

　一、甲方责任

　1、对承包方要向发包方单位全面责任，履行承包合同。

　2、组织编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程质量、安全生产管理和监督工作。

　3、统一工程部领取施工图纸和技术资料，并提供给乙方。经甲方同意，乙方可直接从工程部领取图纸资料，组织设计技术交底，办理各种变更洽商，或者委托乙方直接向发包方单位办理变更洽商。

　4、统筹安排现场平面布置，为乙方提供生产、生活场地和临时设施、水源和脚手架，其管理费用在竣工结算时由公司预算部门裁决，在造价中扣除。

　5、参加乙方工程质量和竣工验收，编制总包竣工资料。

　6、统一组织乙方分包工程的预算编审、拨款及结算。

　二、乙方责任

　1、保证分包工程项目质量和工期要求。

　2、按施工组织设计要求编制分包工程项目的施工方案，参加甲方综合平衡。

　3、编制分包工程项目的施工进度计划、材料、设备计划，编制工程预结算书。

　4、乙方提供分包工程项目的有关技术、质量统计、经济协商等有关资料，负责分包工程保修一年。

　5、服从甲方施工现场的安全、保卫、场容等规章制度的管理。

　第六条、项目物资供应

　1、分包项目所有的设备、材料由发包单位供应，乙方直接与发包单位办理交接手续，凭结算单与甲方和发包单位结算，超预算部分，由乙方找发包单位办理增账手续。

　2、乙方分包工程项目需用公司内部供应材料，由乙方编制计划，直接送公司物资设备部，由物资设备部直接供应给乙方材料。

　3、非标准件由乙方自行解决，其费用按预算价格计算。超预算的，由乙方直接找发包单位办理增账洽商。

　第七条、上报工作量与结算

　1、施工图预算由公司预算部门编制，分包单位由甲方以栋号或以单位工程一次性签字后报量，否则不得报量。在预算没有出来时，乙方可在估算范围内报量，一定要留有余量，不能突破总量。

　2、设计变更的增减账凡属发包单位的，由甲方直接向发包单位办理洽商，但变更洽商必须及时送甲方主管技术员和预算员各一份，以免土建和水电矛盾。属甲方给乙方办理洽商的由甲乙双方自行解决。

　3、结算由甲方汇总乙方的增减账和调价，双方共同和发包单位结算。

　4、甲方和乙方的报量数，以最后结算为准，平时报量到结算时采取多退少补办法，乙方结算应由甲方签字认可报工程部，否则不能报量。

　第八条、工尺功能质量和交工验收

　1、本工程项目质量要求达到xx质量标准。

　2、质量验收标准均以施工图纸、设计说明及国家现行施工技术规范为依据。

　3、隐蔽工程验收和压力实验，由乙方直接找发包单位和有关人员办理签字手续。

　第九条、奖励与罚款

　1、施工工期：按栋号承包合同工期为准，凡属年度竣工栋号的，甲方应在二月十九日前，排出总施工进度计划，应交乙方安排施工，竣工标准为水通、灯亮、地净、窗明配套，每提前一天或推迟工期一天，按承包费用总额的万分之二奖罚，在施工过程中各工序间的穿插作业时间，由现场调度会议定。在制定计划时，必须贯彻分包服从总包、总包关心分包的原则，计划一经形成，各方都要遵循计划安排施工，否则负拖延工期责任。

　2、质量：乙方创一个分项优良工程，按土建与水电产值比例的100%分享甲方的质量竣工奖；乙方创两个分项优良工程，按土建与水电值比例的150%分享甲方的质量竣工奖；乙方只保两个分项合格工程，甲方按实际的质量竣工奖（罚）金额x水电产值比例处罚乙方。

　3、乙方必须服从甲方施工现场的各项管理制度，否则甲方有权按公司有关规定对乙方进行罚款，如有纠纷，由公司裁决。

　4、分包工程的其他考核与奖罚按公司有关规定执行。

　第十条、其他

　1、合同在执行中所发生的问题和矛盾，由双方按规定协商解决，如双方解决不了，报公司主管部门仲裁。

　2、本合同正本二份，甲乙双方各执一份；副本xx份，甲方执xx份（包括报送公司预算、工程、财务、材料、经营各一份）。

　甲方：

　乙方：

　20xx年xx月xx日

;

大家都知道审查供应商的报价单是采购最基本的工作。但是很多采购没有基本的财务知识，不懂报价单的构成。只是在总价的基础上往下谈几个点的降价，体现不出采购的专业性。保标招标结合财务知识和实战经验，给大家讲讲如何读懂供应商的报价单。

完整的报价单包含以下六部分：

1）原材料的价格和用量：

“原材料费是产品生产中直接发生并伴随该产品产量的增减而发生比例变动的有关材料费用。如形成产品主要部分的原材料、构成产品实体的零部件等。”

原材料的费用往往占价格的主要比例，有可能高达80%，是采购审查的重点。

供应商在这块的报价往往看上去“公平合理”，其实暗藏玄机。

所以采购要把原材料相关所有信息搞懂，跟供应商约定清楚，避免将来扯皮。

2)人工费或工时费：

“人工费，是指列入概算定额的直接从事生产的工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。人工费=∑(工日消耗量×日工资单价)。包括：生产工人基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费以及劳动保护费。”

因为各地方的工人收入往往比较透明，2019年大约在4500-5000元每人每月，再计算每个工人每个月能完成多少产品，就能计算出每个产品的人工费。

在一些加工类企业，供应商会把人工费折算到小时，就是工时费的概念。

但是随着行业的竞争和发展，每个行业都有自己约定俗成的工时费，其中会包含利润。这一块采购按照行业水平把控即可。

3）包装运输费：

“顾名思义，就指供应商包装产品和把产品运送到客户指定收货地的费用。”

一般占到报价的3-8%。

很多采购在审到包装运输费时，由于不了解细节，容易把这块一带而过。所以供应商在报价时，非常喜欢把利润藏在这里。

这就需要采购搞清楚部件的包装形式。

如果是循环包装，要根据产品周期的预测总数，将循环包装的投资费用分摊到每个产品上；如果是一次性包装，要研究哪种材料和哪种形式性价比最高，避免浪费。

对于运输，不同的形式会对应不同的费用和风险。

比如有些大外企喜欢用德莎、DB、伊藤忠这种国际大物流公司，而且不会因为客户要求而变更，那么他的物流费就会比直接联系货栈发运贵一倍甚至更多。所以采购在看到运费的同时要了解供应商的物流组织形式，对价格水平做出正确判断。

4）管理费：

“管理费是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。包括:企业董事会和行政管理部门在企业经营管理中发生的，或者应当由企业统一负担的公司经费、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费、绿化费、管理人员工资及福利费等。”

管理费一般占到报价的5%-20%，是采购难以直接评判的费用，不乏有利润藏在里面。

采购只能靠行业的经验值来作判断管理费率的合理性。

5) 毛利:

“毛利是商业企业商品销售收入（售价）减去商品原进价后的余额。若毛利不足以补偿流通费用和税金，企业就会发生亏损。”

聪明的供应商在报价时，往往把毛利率写得很低，甚至是0%毛利，以防止采购砍价。

但是有经验的采购在看到很低的毛利率时，会知道供应商一定是把利润藏在其他科目里了，反而会深挖。所以毛利怎么报合理，供应商一定要想好。

这里要考虑到一个毛利率跟账期的折算问题。

6）税率

保标招标小编在跟很多采购的沟通中发现很多人真的不懂增值税。

在这里普及一下，

“增值税是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说，增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。实行价外税，也就是由消费者负担，有增值才征税没增值不征税。”

说白了，如果供应商的经营活动是盈利的，它支付给供应商的增值税可以从自己销售的产品所交的增值税中得到抵扣，最终只是缴纳了产品增值部分的增值税。

如果还是晕菜，最简单的理解就是在审核报价时忽略掉增值税。

增值税会占用自己公司的现金流，仅此而已。

除了以上的主要六点，采购还要掌握以下七点的要点，把握好尺度。

1)报价有效期

在有效期内锁定原材料价格。

2)最小起订量

太小会导致价格超预算；太大会导致库存过多。

3)交期

太短物流费用增加；太长供应链无弹性。

4)质保期

质保期内出现问题如何处理。

5)售后服务

供应商的反应时间和问题解决能力如何。

6)保险

火灾、运输、财产、批量召回都可以上保险。

7)汇率

约定上浮或下调的启动条件。一般为5%的幅度开启调价。

保标招标网小编真心希望采购都具备最基本的财务知识，读懂供应商的报价单，圆满完成报价和比价工作。